Sistema de reclamaciones en FIDIC: Plazos, requisitos y documentación necesaria

Introducción

En la ejecución de un contrato FIDIC, los eventos que afectan el plazo, el costo o las condiciones pactadas son prácticamente inevitables: condiciones geotécnicas distintas a las previstas, instrucciones tardías del Engineer, cambios en el diseño del Empleador, eventos excepcionales o variaciones de alcance. Para cada uno de estos eventos existe un camino contractual preciso que permite a las partes solicitar ajustes de manera ordenada, documentada y dentro del equilibrio que FIDIC promueve.

Ese camino es el sistema de reclamaciones (claims), regulado en la Cláusula 20 de los formularios FIDIC. Conocerlo en detalle — sus plazos exactos, sus requisitos formales, su estructura procedimental y las consecuencias del incumplimiento — es una competencia de gestión contractual tan importante como la ejecución técnica misma. Una reclamación jurídica y técnicamente sólida puede ser rechazada simplemente por no haber notificado dentro de los 28 días establecidos. Y una reclamación bien fundamentada, presentada en tiempo y forma, puede recuperar para el Contratista semanas de plazo o montos significativos.

---

¿Qué es una reclamación en FIDIC?

Una reclamación (claim) es la solicitud formal de cualquiera de las partes del contrato para obtener:

• Una extensión del plazo de terminación (Extension of Time), o
• Un ajuste del precio del contrato (pago adicional o reducción), o
• Cualquier otro derecho o remedio al que la parte considera tener derecho conforme al contrato o a la ley aplicable.

Tres aspectos fundamentales definen esta figura:

Una reclamación no es una disputa. Es parte normal de la administración del contrato. Muchas reclamaciones se resuelven por acuerdo entre las partes durante la ejecución, sin escalar a mecanismos formales de resolución de controversias.

El sistema FIDIC 2017 es simétrico. Tanto el Contratista como el Empleador pueden presentar reclamaciones bajo el mismo procedimiento (Sub-Cl. 20.2). La edición 1999 era asimétrica — la Sub-Cl. 20.1 regulaba los reclamos del Contratista y la Sub-Cl. 2.5 los del Empleador bajo procedimientos distintos.

El procedimiento es perentorio. Los plazos de FIDIC para las reclamaciones no son administrativos: su incumplimiento puede eliminar el derecho a reclamar, independientemente de la solidez técnica de la pretensión.

---

Evolución normativa: FIDIC 1999 vs FIDIC 2017

Aspecto	FIDIC 1999	FIDIC 2017
Reclamaciones del Contratista	Sub-Cl. 20.1	Sub-Cl. 20.2
Reclamaciones del Empleador	Sub-Cl. 2.5 (proceso diferente)	Sub-Cl. 20.2 (mismo proceso)
Plazo de notificación	28 días (Sub-Cl. 20.1)	28 días (Sub-Cl. 20.2.1)
Plazo reclamación detallada	42 días (Sub-Cl. 20.1)	84 días (Sub-Cl. 20.2.4)
Acuse de recibo del Engineer	No previsto	14 días (Sub-Cl. 20.2.2)
Plazo Determinación del Engineer	No específico	42 días (Sub-Cl. 3.7)
Disputas	Cláusula 20 (combinada)	Cláusula 21 (separada)

El cambio más relevante para la práctica es el plazo de 84 días para la reclamación detallada en FIDIC 2017 — el doble de los 42 días que establecía la edición 1999. Este plazo ampliado reconoce que una reclamación bien fundamentada técnica y económicamente requiere tiempo de preparación.

---

Causales típicas de reclamaciones

Las reclamaciones pueden originarse en cualquier evento contractual que afecte el plazo o el costo. Las más frecuentes en la práctica son:

• Retrasos en la entrega del sitio de obra por parte del Empleador (Sub-Cl. 2.1).
• Instrucciones tardías o contradictorias del Engineer.
• Condiciones físicas imprevisibles encontradas durante la ejecución (Sub-Cl. 4.12).
• Variaciones al alcance instruidas por el Engineer (Cláusula 13) que generan impacto adicional en plazo o costo.
• Eventos excepcionales (Exceptional Events, Cláusula 18): fenómenos naturales extremos, conflictos, pandemias u otras circunstancias fuera del control de las partes.
• Cambios en la legislación aplicable tras la fecha de referencia del contrato (Sub-Cl. 13.7).
• Incumplimientos del Empleador que generan costos adicionales al Contratista.

---

La estructura completa del proceso de reclamaciones en FIDIC 2017 (Sub-Cláusula 20.2)

La Sub-Cláusula 20.2 de FIDIC 2017 estructura el proceso en cinco etapas con plazos específicos:

Sub-Cláusula 20.2.1 — Notificación inicial (28 días)

La parte que considera tener derecho a un ajuste de tiempo o precio debe notificar al Engineer dentro de los 28 días de haber conocido — o de haber debido conocer — el evento que origina la reclamación.

Esta notificación debe ser explícita: debe identificar claramente que se trata de una notificación de reclamación (Notice of Claim). Una comunicación genérica sobre un problema o una dificultad técnica, sin indicar expresamente que se está ejerciendo el derecho a reclamar, puede no cumplir el requisito contractual.

Consecuencia del incumplimiento: Si la notificación no se presenta dentro de los 28 días, la otra parte queda descargada de cualquier responsabilidad en relación con ese evento. El Contratista — o el Empleador — pierde el derecho a reclamar, independientemente de la solidez técnica y jurídica de su pretensión. No existe excepción automática por causa de fuerza mayor o desconocimiento del plazo.

Sub-Cláusula 20.2.2 — Acuse de recibo del Engineer (14 días)

Tras recibir la notificación de reclamación, el Engineer debe emitir un acuse de recibo dentro de los 14 días. Este acuse no implica aceptación del mérito del reclamo, sino únicamente confirmación de su recepción. Si el Engineer no emite el acuse en plazo, las partes deben coordinar la siguiente acción conforme a las disposiciones del contrato.

Sub-Cláusula 20.2.3 — Registros contemporáneos

Desde el momento de la notificación, la parte reclamante debe mantener registros contemporáneos de todos los costos, recursos, afectaciones y evidencias relacionados con el evento. El Engineer puede inspeccionar estos registros o solicitar copias.

Los registros contemporáneos son la base documental más sólida de cualquier reclamación: demuestran que la evidencia fue captada en tiempo real, no reconstruida posteriormente. Su ausencia debilita significativamente la posición de la parte reclamante.

Sub-Cláusula 20.2.4 — Reclamación detallada (84 días)

Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que la parte conoció (o debió conocer) el evento, debe presentar al Engineer la reclamación completamente detallada con:

• Descripción completa del evento y su base contractual.
• Cuantificación del impacto en tiempo (análisis del programa) y/o en precio (cuantificación económica detallada).
• Evidencia documental de soporte.
• Programa revisado que muestre el impacto del evento (cuando aplica extensión de plazo).

Si el plazo de 84 días resulta insuficiente para eventos de alta complejidad, las Condiciones Particulares pueden establecer un plazo diferente, o las partes pueden acordar una extensión.

Sub-Cláusula 20.2.5 — Respuesta del Engineer (42 días)

El Engineer debe responder a la reclamación detallada en un plazo razonable. En FIDIC 2017, si no logra facilitar acuerdo entre las partes, emite una Determinación conforme al proceso de la Sub-Cláusula 3.7 dentro de los 42 días siguientes a la recepción de la reclamación detallada (salvo extensión acordada).

---

Eventos con efectos continuados (Continuing Events)

Una situación específica que el sistema de reclamaciones debe gestionar es la de los eventos de efectos continuados: cuando un evento sigue generando impacto durante un período prolongado y no es posible determinar su efecto total desde el inicio.

En estos casos, FIDIC establece un mecanismo específico:

1. La parte reclamante presenta reclamaciones provisionales (interim claims) con frecuencia mensual, detallando el impacto acumulado hasta la fecha de cada presentación.
2. Cuando el efecto del evento cesa o puede determinarse definitivamente, la parte presenta la reclamación final con el impacto total acumulado.

Este mecanismo evita tener que esperar al final del evento para reclamar, manteniendo al Engineer informado del impacto en tiempo real y facilitando la gestión del proyecto durante la ejecución.

---

Requisitos para una reclamación técnicamente sólida

Una reclamación válida formalmente (notificada en tiempo, presentada dentro de 84 días) también debe ser técnicamente sólida para ser aceptada por el Engineer. Los elementos esenciales son:

1. Causa contractual identificada con precisión

La reclamación debe indicar la sub-cláusula específica del contrato que fundamenta el derecho a reclamar. "El Contratista reclama compensación por el retraso" no es suficiente. "El Contratista reclama extensión de plazo conforme a la Sub-Cláusula 8.5(c) por variaciones instruidas bajo Cláusula 13 que han afectado la ruta crítica del programa aceptado" es la forma correcta.

2. Relación de causalidad demostrada

El elemento más frecuentemente cuestionado en las reclamaciones es la relación de causa-efecto: cómo el evento identificado generó el impacto reclamado. La presunción de que "hubo un retraso externo y por tanto el proyecto se retrasó" no es suficiente. Debe demostrarse cómo ese evento específico impactó actividades específicas en el programa de obra.

3. Análisis del programa de obra

Las reclamaciones de extensión de plazo deben estar respaldadas por un análisis del cronograma que demuestre:

• La situación del programa aceptado (Accepted Programme) antes del evento.
• El impacto del evento en actividades específicas.
• El efecto en la ruta crítica.
• La extensión de plazo resultante.

Las metodologías más aceptadas en la práctica arbitral FIDIC incluyen el análisis de Time Impact Analysis (TIA) o Windows Analysis, aunque las Condiciones Particulares pueden especificar métodos concretos.

4. Cuantificación económica detallada

Las reclamaciones de ajuste económico deben presentar:

• Listado de costos directos adicionales con evidencia de su incurrencia.
• Costos de equipo, personal y materiales afectados.
• Costos de financiamiento si procede.
• Cualquier otro concepto con base contractual.

Los costos reclamados deben estar respaldados por registros reales — facturas, nóminas, partes de trabajo — no por estimaciones genéricas.

5. Documentación de soporte organizada

La calidad de la documentación es frecuentemente determinante en el resultado de una reclamación. La evidencia debe estar:

• Organizada cronológicamente y vinculada al evento.
• Identificada con claridad (fecha, autor, destinatario, asunto).
• Completa: correspondencia, planos, actas de reuniones, informes técnicos, fotografías fechadas, registros de campo.

---

El rol del Engineer en la evaluación de reclamaciones

El Engineer evalúa la reclamación siguiendo el proceso de la Sub-Cláusula 3.7 (FIDIC 2017):

1. Consulta a ambas partes e intenta facilitar un acuerdo.
2. Si no hay acuerdo, emite una Determinación motivada dentro del plazo acordado (42 días desde recibir la reclamación detallada, salvo extensión).
3. La Determinación debe analizar la base contractual, la evidencia presentada y cuantificar el ajuste reconocido (o su rechazo).

El Engineer no es árbitro ni actúa como tercero neutral: actúa para el Empleador (Sub-Cl. 3.2). Su obligación en el proceso de Determinación es de equidad (fairly and impartially), no de neutralidad. Las Determinaciones pueden ser impugnadas ante el DAAB (Cláusula 21).

---

Reclamaciones del Empleador bajo FIDIC 2017

En FIDIC 2017, el Empleador puede presentar reclamaciones contra el Contratista siguiendo exactamente el mismo procedimiento de Sub-Cl. 20.2. Las causas más frecuentes de reclamaciones del Empleador son:

• Daños por retraso (Delay Damages): cuando el Contratista no termina en plazo sin justificación contractual.
• Costos de corrección de defectos: cuando el Contratista no corrige defectos notificados y el Empleador debe hacerlos corregir por terceros.
• Pagos en exceso: cuando el Engineer certificó montos que posteriormente se determinan incorrectos.
• Incumplimientos del Contratista que generan costos al Empleador.

El Empleador también está sujeto al plazo de 28 días para notificar y al de 84 días para presentar la reclamación detallada. El incumplimiento del Empleador de estos plazos tiene las mismas consecuencias que el incumplimiento del Contratista.

---

Estrategias para presentar reclamaciones eficaces

Sistema de alerta para plazos de notificación:
El equipo de gestión contractual debe tener un proceso interno para identificar diariamente los eventos que podrían dar lugar a reclamaciones y activar la notificación dentro de los 28 días. Los 28 días pasan extremadamente rápido en el contexto de la ejecución diaria de obra.

Iniciar registros contemporáneos desde el primer día:
No esperar a preparar la reclamación detallada para comenzar a documentar el evento. Los registros de costos, recursos y afectaciones deben comenzar el día en que se detecta el evento.

Notificar aunque no se tenga la evidencia completa:
Sub-Cl. 20.2.1 solo requiere la notificación dentro de 28 días. La reclamación detallada puede presentarse después, dentro de los 84 días. Es un error frecuente no notificar porque "aún no se tiene toda la documentación".

Separar eventos, causas y efectos:
Cada evento generador de reclamo debe documentarse y tramitarse de manera independiente. Una reclamación que mezcla varios eventos sin distinguirlos claramente es difícil de evaluar para el Engineer y frecuentemente da lugar a rechazos o aceptaciones parciales.

Coordinar el equipo técnico y contractual desde el inicio:
Las reclamaciones más sólidas resultan del trabajo conjunto entre el ingeniero de obra (que conoce los hechos técnicos), el administrador del contrato (que conoce el marco contractual) y el planificador (que puede demostrar el impacto en el cronograma). Esta coordinación no debe iniciarse cuando ya se prepara la reclamación, sino desde que ocurre el evento.

No acumular reclamaciones para el final del proyecto:
FIDIC promueve el tratamiento contemporáneo. Una reclamación presentada semanas después del evento, con registros aún frescos, es infinitamente más fácil de evaluar que un conjunto de reclamaciones acumuladas presentadas el último mes del proyecto.

---

Errores más frecuentes en reclamaciones FIDIC

No notificar en 28 días:
Es el error más costoso y el más frecuente. La pérdida del derecho a reclamar por incumplimiento del plazo de notificación — cuando el fundamento técnico existe — es perfectamente evitable con un sistema de gestión contractual adecuado.

Confundir los plazos del sistema:
El artículo anterior ya identificó este error: 28 días es para notificar; 84 días es para la reclamación detallada; 42 días es para la Determinación del Engineer. Mezclar estos plazos genera presentaciones tardías o incompletas.

Notificaciones no explícitas:
Una carta que dice "les informamos que estamos teniendo dificultades con las condiciones del terreno que podrían afectar el plazo" no equivale necesariamente a una notificación de reclamación en sentido contractual. La notificación debe ser explícita: "De conformidad con la Sub-Cláusula 20.2.1, notificamos formalmente la intención de reclamar extensión de plazo y/o compensación adicional por...".

Reclamaciones sin análisis de cronograma:
Para reclamaciones de extensión de plazo, la presentación sin análisis del programa — que demuestre la relación causal entre el evento y el retraso en la ruta crítica — es una debilidad fundamental que frecuentemente resulta en Determinaciones parciales o rechazos.

Ignorar las condiciones particulares:
Algunos contratos establecen procedimientos adicionales o plazos distintos en las Condiciones Particulares. Aplicar el proceso estándar FIDIC sin verificar las modificaciones del contrato específico puede resultar en incumplimiento procedimental.

---

El sistema de reclamaciones en América Latina

En proyectos latinoamericanos con contratos FIDIC — principalmente bajo el Libro Rosado con financiamiento del BM, BID o CAF — el sistema de reclamaciones presenta desafíos sistémicos específicos:

Los procesos de aprobación interna de las entidades públicas contratantes son frecuentemente incompatibles con los plazos del sistema FIDIC. Una entidad que tarda 60 días en procesar una instrucción técnica no puede gestionar reclamaciones con plazos de 28 días sin procedimientos internos específicamente diseñados para ello.

La inversión más efectiva que pueden hacer los equipos de proyectos latinoamericanos es la formación específica en el sistema de reclamaciones FIDIC — sus plazos exactos, sus requisitos formales y sus consecuencias por incumplimiento — desde antes del inicio de la ejecución, no cuando ya ha surgido el primer conflicto.

---

Preguntas frecuentes

¿Una notificación incompleta anula el derecho a reclamar?
La notificación inicial solo requiere identificar el evento y señalar que se está presentando una notificación de reclamación (Sub-Cl. 20.2.1). No necesita la evidencia completa, que puede presentarse dentro de los 84 días para la reclamación detallada. Lo crítico es notificar dentro de los 28 días.

¿Cuánto tiempo hay para presentar la reclamación detallada en FIDIC 2017?
84 días desde la fecha en que la parte conoció (o debió conocer) el evento generador (Sub-Cl. 20.2.4). En FIDIC 1999 eran 42 días. Esta diferencia es crítica y frecuentemente se confunde.

¿Puede el Contratista reclamar aunque haya ejecutado los trabajos?
Sí. El principio "cumplir ahora, reclamar después" es central en FIDIC. Ejecutar una instrucción o superar una condición difícil no extingue el derecho a reclamar compensación, siempre que se cumplan los plazos de notificación.

¿Qué pasa si el Engineer no emite su Determinación dentro de los 42 días?
La parte puede considerar que la reclamación ha sido rechazada y someterla como disputa al DAAB (Cláusula 21). El silencio del Engineer en plazo no extingue el derecho de la parte reclamante.

¿Se puede reclamar por un evento con efectos continuados?
Sí. Deben presentarse reclamaciones provisionales mensuales durante el período de afectación y una reclamación final cuando el efecto cese o pueda determinarse definitivamente.

¿El Empleador también tiene plazo de 28 días para notificar sus reclamos?
Sí. En FIDIC 2017, el proceso de Sub-Cl. 20.2 aplica simétricamente a ambas partes con los mismos plazos y consecuencias por incumplimiento.

---

Conclusión

El sistema de reclamaciones en FIDIC es el mecanismo contractual que permite a las partes ajustar el contrato a la realidad de la ejecución sin necesidad de resolver sus diferencias mediante arbitraje. Bien aplicado, es una herramienta de equilibrio; mal aplicado, es una trampa procedimental que convierte reclamaciones técnicamente válidas en derechos perdidos.

Los fundamentos son simples pero exigentes: notificar en 28 días, mantener registros contemporáneos desde el primer día, presentar la reclamación detallada con análisis técnico riguroso dentro de los 84 días, y separar claramente cada evento, su causa y su efecto. El cumplimiento de estos requisitos no es formalismo: es la condición para que el sistema de equilibrio contractual que FIDIC diseñó pueda funcionar como fue concebido.

---

Recursos especializados en ContratosNECFIDIC.com

Si deseas profundizar en el sistema de reclamaciones FIDIC —los plazos exactos de Sub-Cl. 20.2, el mecanismo de eventos continuados, cómo estructurar un análisis de cronograma para extensiones de plazo, o la diferencia entre el proceso de reclamos del Contratista y del Empleador en FIDIC 2017—, en nuestra sección de Recursos encontrarás materiales gratuitos especializados. Suscríbete para recibir directamente en tu correo nuestras publicaciones especializadas en contratos NEC, FIDIC y gestión de proyectos de construcción.

👉 Accede ahora a la sección Recursos de ContratosNECFIDIC.com